工程合同模板五篇
工程合同指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面我给大家带来工程合同模板，更多工程合同可点击“ 施工合同 ”查看。 工程合同模板1 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。达成协议如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模及结构特征： 工程承包范围： 工程立项批准文号： 资金来源： 二、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天。 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 币种： 合同总价(大写)： 元 (小写)：￥： 元 综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书(招标工程) □详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程) 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同 协议书 2、中标 通知书 3、投标书及其附件 4、经确认的工程报价单 5、本合同专用条款和补充条款 6、本合同通用条款 7、标准、规范及有关技术文件 8、图纸 9、工程量清单 10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件 11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要 12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。 六、词语定义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 七、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。 八、发包人的承诺 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。 九、合同生效 合同订立时间：年 月 日。 合同订立地点： 发包人和承包人约定双 方法 定代表人签字或盖章后生效，并送工程所在地县级以上地方建设行政主管部门备案。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 鉴证意见： 鉴证机关(章) 经 办 人： __年__ 月__ 日 工程合同模板2 甲方(发包方)：海南__ 公司 乙方(承包方)： 甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。 一、项目概况 1、工程名称：海南润城国际公寓; 2、工程地点：____省____县金江镇; 3、结构形式：框架结构; 4、最高层数：十七层; 5、建筑面积：22503.06平方米。 二、施工质量要求 本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。 三、工期 酒店部分自________年____月____日开工，________年____月____日竣工，公寓部分________年____月____日开工，________年____月____日竣工。 四、承包方式 此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的.防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。 五、合同价款 按平方米单价计算合同价款，368元2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。 甲方(签名)：时间： 乙方(签名)：时间： 工程合同模板3 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法、合同法》及相关规定，签订合同，特定如下： 一、工程名称： 二、结构形式：框架 三、承包方式：包工不包料 四、承包范围：主体内的 木工 包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程) 其它 不含在内。 五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。 六、质量标注：合格。 七、有关条款： 1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。 2、乙方负责进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件) 3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。 4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。 7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。 8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给予处罚。 9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。 八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。 九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息(月息2分)。 十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商， 十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 工程合同模板4 1、工程名称： 2、工程地点： 3、经甲乙双方多次协议后双方共同认可，达成本合同内所有语言及文字。 4、依照中华人民共和国劳务法、劳动法、合同法等法律法规。 5、承包煤矿工程范围及单价。 乙方清理煤矿山头(土方与风化石，含挖、推运1公里)甲方按照山头所施工的，已挖出的土石方，每立方按自然方补给乙方单价人民币20元(贰拾元整)。 6、煤矿按照每吨，含挖运30元(叁拾元)承包给乙方施工。 7、土石方工程量计款方式，甲方给乙方一月结算100%。 8、煤矿工程量暂定为500万吨，含挖装运每吨21元人民币(贰拾元整)煤矿承包工程价示为1.25亿元人民币(壹亿贰仟伍佰元整)甲方负责代垫乙方施工队油费，从进度款中结算时结回乙方。 9、承包施工工期为15个月正常施工天，从正式开工日算起，除扣雨大外与其他特殊原因，工期可以顺推。 10、甲方责任：同价款内于清理山头土石方的所有工程量专款专用，按照签约本合同内的结算工程进度款注明付款时间为准)。甲方不得以任何理由来违约乙方与拖欠乙方工程进度款，如有此现象发生，甲方负责赔偿乙方所有设备来回调迁费，并且负责乙方所有的设备挖机与双桥车的误工费，按照台班实际赔偿给乙方至以上所挖、装、运的所有煤矿工程款。 11、在乙方施工过程中，甲方必须负责本施工段内的周边政府有关部门至施工通道中施工运输，提供给乙方正常方便施工，并且负责乙方所有人员住宿至水电方便及乙方所有人员的人身安全 保险 费用。 以上第11条款所有费用不含在甲方承包给乙方的承包煤矿合同价款内的单价。 12、乙方责任 甲、乙双方在正式签订劳务合同当天算起，乙方必须时间7天内调到8台三六零型号挖机、25台双桥车，并且所有证件齐全后为甲方验收合格为准。 13、甲乙双方责任 甲乙双方受中华人民共和国劳动法、合同法，以及双方共同诚信共同遵守，互不违约、如有违约，由违约方负责全部经济及法律责任。 14、甲方付款结算方式 在乙方施工中，挖、装、运煤矿从出煤当天算起，甲方必须给乙方每十天结算付款一次90%。只押乙方一次10%，以后以此类推，至本合同签订所有工程量为止。 15、本合同一式四份，甲乙方双各执两份。 16、以上甲乙双方以本合同内的所有语言、文字。至打字内的文字甲乙双方签字与盖章受同等法律保护。 甲乙双方不得出现哪一方私自更改本合同内文字。 甲方单位名称： 乙方单位名称： 甲方法定代表人： 乙方法定代表人： 甲方证件号码： 乙方证件号码： 甲方详细地址： 乙方详细地址： 签约地点： 签约时间： 工程合同模板5 甲方： 乙方： 根据工程建设需要，甲、乙双方就_ 工程 内墙与外墙漆 单项工程承包事宜，达成协议如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及内容： 四、承包价格： 单价、内墙包工包料8.5元每平方、外墙包工包料每平方45元。 五、质量及工期要求： 1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工 措施 ，赶工费用由乙方负责;否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 六、安全要求： 乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好 安全 教育 和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。 七、付款方式： 甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方 内墙67000平方、外墙真石漆6000平方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下： 从进场之日起次月的五至十号拨80%的进度款、余下15%在工程经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留 5 %的工程款作为保修金。保修期为 壹 年，保修期满，甲方结清余款给乙方。 八、其它事项： 1、乙方进场后，甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方配合办理工程阶段验收和竣工验收，及时审核乙方申报的工程拨款请求，及时配合乙方协调，处理施工中遇到的必须要甲方协调解决的问题。 2、甲方施工场地应具备水、电条件供乙方无偿接驳使用。 3、甲方对乙方安全教育，乙方签订 安全 责任书 ，对乙方进入工地的施工人员投意外伤害保险，乙方提供必需保险的材料后办理。 4、甲方须每月按时发放进度款，如果因进度款延误而造成的工期延误损失，由甲方承担。 5、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。 6、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切 规章制度 。否则，甲方有权根据情况作出处罚。 7、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。 8、双方需约定的事项： 工程质量、内墙的天棚与墙面交接处不能有污染、刮两边腻子粉不打磨、外墙阴阳角修直刮外墙腻子粉一遍、打磨后上封闭底一遍、喷真石漆。 九、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。 十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程合同模板五篇相关 文章 ： ★ 工程施工协议书五篇 ★ 正规施工合同模板5篇 ★ 工程部门施工合同模板五篇 ★ 工程合同范本通用版5篇 ★ 工程服务合同模板集锦 ★ 建筑工程承包合同范本5篇 ★ 工程合同规范样本五篇 ★ 区域工程施工合同模板五篇 ★ 工程建设施工合同范本五篇 ★ 建设施工合同常用模板5篇
建筑工程施工合同范本(精选5篇)
建筑工程施工合同范本1 甲方：________________ 乙方：_____________ 现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。合同条款如下： 一，工程位于大庆市大同区新华电厂。 二，总工程量为___________平方米。 三，工程承包形式为总承包。 四，工程每平方米造价为___________元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。 五，工程追加20--元的设备调遣费。 六，工程自___________年___________月___________日为开工，至___________年___________月___________日为竣工。 七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。 八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求，其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。 九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。 十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。 十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。 此合同一式三份，自签订之日起生效。 甲方： 乙方： --年-月--日 建筑工程施工合同范本2 发包方(以下简称甲方)：内蒙古--县--能源有限公司 承包方(以下简称乙方)： 根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。 2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。 3、工程范围及标准：， 30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。 4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。 5、工程期限：本工程自期 天。 二、验收标准 本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。 三、合同价款及工人工资预付款 1、本合同工程单价为人民币写：)单价为税后价。 2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。 3 本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)，乙方保证及时足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。 四、双方的权利和义务 1、乙方保证有建设本工程的资质要求。 2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。 3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。 4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。 5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。 6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承担。 7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监督。 8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。 9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题，全额给付。 10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。 11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。 五、违约责任 1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。 2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。 3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。 4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。 本合同一式两份，双份各执一份。 甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)： --年-月--日 --年-月--日 建筑工程施工合同范本3 建设方： (以下简称甲方) 承建方： (以下简称乙方) 为明确甲乙双方在加层建设过程中的.职责和义务，本着自愿、公平、互利互惠的原则，特签订本合同，以使双方共同承诺，合作愉快。 一、工程名称及规模：在现有四楼半的基础上，增加二楼半及梯间的主体工程。 二、工程地点：龙泰四街(30号)。 三、承包形式：包工不包料，即甲方负责增加楼层所需的一切建筑材料，乙方负责施工所需的设备、工具及劳力(含 木工 )。 四、承包单价：建筑面积56.00元/平方米(含木工、模板、铁丝、铁钉等以及施工所需的一切)，工程完工后据实计算。每层楼施工完后，室内打扫干净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。 五、付款办法：乙方每完成一层主体，甲方付承包单价的90%，乙方完成主体工程，无违背承建合同及工程质量问题，由甲方一次性付清余下施工工资给乙方。 六、甲方负责水电材料的供给，确保乙方正常施工。 七、乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。 八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 九、本合同一式二份，双方各执一份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程施工合同范本4 委托方：_______________________________________________(以下简称甲方) 承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方) 经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。 一、主要要求： (一)工程项目名称：_____________ (二)承揽施工内容： ____________________________________________ (三)施工地点：__________________________ (四)楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米 (五)预算总造价：_______________ (六)技术资料及图纸提供 方法 ：_________________ 二、施工时间： 本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。 三、付款方式 四、施工、拆除与设计变更： 1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。 2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。 3.施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。 4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。 五、工程交验与保修： 1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。 2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。 六、工程负责人： 甲方委派 为驻现场负责人，并与乙方委派 的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。 七、特别说明： 该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。 八、其他条款： 1.委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。 2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。 九、争议解决： 本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。 1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。 2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程施工合同范本5 发包方：_________(以下简称甲方) 承包方：_________(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程 承包合同 条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： (一)工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围： 4、承包造价：_________元(大写：_________) (二)工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日，总工期_________天。 (三)本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。 (四)工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 (五) 其它 约定 1、甲方承担的安全责任、权利 (1)甲方负责制订施工现场的 安全生产 规章制度 和操作规程; (2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范 措施 和事故应急处理预案; (3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚; (4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2、乙方的责任、权利 (1)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会 保险 ，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责; (3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作; (4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 (六)其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 二、建筑工程施工合同签订的主体资格 签约过程中，大家注意的重点是合同的内容，对施工企业而言，建设单位就是上帝，而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面，往往是“走过场”，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行，达不到预期目的。 因此应该重视合同主体资格的审查，首先，要审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性，如是否合法注册，是否存在未年检而被吊销执照，是否具有资金能力，注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。 三、建设施工合同签订注意事项 首先，要审查合同内容是否合法，有无违反法律法规的强制规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。 其次，要审查合同主要条款是否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认是否齐备，表述是否清楚可行，公司现有资质能否满足，并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容： 1、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定; 2、双方权利义务约定是否明确，用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚，能否影响工期; 3、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求，能否满足及注意事项; 4、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受; 5、索赔程序是否明确可行; 6、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款，表述是否准确，不存歧义，合同的用词用语不需要华丽、完美，但是一定要明确，简单明了，避免毫无意义的空话，同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度; 7、纠纷解决方式约定是否合法有效，是否存在风险; 8、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏 经验 的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求，并进行交底和指导履行; 9、违约责任约定是否对等，如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等，合同条款的对等性是公平原则的重要内容，不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 20___年__月__日 20___年__月__日 建筑工程施工合同范本(精选5篇)相关 文章 ： ★ 建筑工程承包合同范本5篇 ★ 常用工程施工合同范本5篇 ★ 工程施工合同2021范本5篇 ★ 工程施工协议书五篇 ★ 工程承包合同范本5篇 ★ 工程施工合同2021最新范本五篇 ★ 2021建筑施工合同协议五篇 ★ 建房施工合同格式范本5篇 ★ 工程承包协议书精选五篇范本 ★ 建筑工程施工承包意向合同书精选范文5篇
工程施工合同协议书范文2022年（5篇）
【 #书信函# 导语】随着法律知识的普及，合同协议书起到的作用越来越大，在达成意见一致时，制定合同协议书可以享有一定的自由。下面是 无 整理分享的工程施工合同协议书范文2022年，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！ 1.工程施工合同协议书范文2022年 发包发（甲方）：__________________ 承包方（乙方）：__________________ 经双方协商同意甲方将______工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同： 一、承包方 本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。 二、工程承包范围 __________________. 三、工程承包单价 __________________. 四、付款方式 进度款按完成工程量______按月支付，竣工退场支付______. 五、甲乙双方责任 1、甲方责任： 提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。 2、乙方责任： （1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。 （2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。 （3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。 （4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。 （5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。 （6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。 （7）中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。 （8）工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款______元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。 六、安全、质量罚款细则 （1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款______元； （2）乘坐提升架上落，每人次罚款______元。 （3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款______元，并没收用电器具； （4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款______元； （5）施工中浪费材料，按原价十倍罚款； （6）高层抛掉物罚款______元，造成严重后果全部由乙方负责； （7）违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。 （8）工伤、工故乙方承担30%. 七、其他事项 1、本工地内打架每人次罚款______元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。 2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。 3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。 发包方（甲方）签字：__________________ 承包方（乙方）签字：__________________ 签订日期：______年______月______日 2.工程施工合同协议书范文2022年 发包人（全称）：__________________ 法定代表人或其委托代理人：__________________ 承包人（全称）：__________________ 法定代表人或其委托代理人：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：___________________________。 2、工程地点：___________________________。 3、工程立项批准文号：__________________。 4、资金来源：___________________________。 5、工程内容：___________________________。 6、工程承包范围：__________________________。 二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为：人民币（大写__________________）（￥_________元）； 其中： （1）安全文明施工费：人民币（大写__________________）（￥_________元）； （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）； （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）； （4）暂列金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）； 2、合同价格形式：__________________。 五、项目经理 承包人项目经理：__________________。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、 1、发包人按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、违约、索赔和争议 1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿； 2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。 九、签订时间 本合同于_________年______月_____日签订。 十、签订地点 本合同在___________________________签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自_________生效。 十三、合同份数 本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。 发包人：__________________ 法定代表人或其委托代理人：__________________ _________年______月_____日 承包人：__________________ 法定代表人或其委托代理人：__________________ _________年______月_____日 3.工程施工合同协议书范文2022年 甲方：_______ 乙方：______ 甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______（包括手机、笔记本）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议： 一、合作内容 1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。 2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。 二、甲方权利及义务 （一）甲方的权利 1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号； 2、甲方对订购终端制定销售政策； 3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括： （1）提供终端备机； （2）在________________区至少设有一个售后服务站； （3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题； （4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。 4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括： （1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人； （2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员； （3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员； （4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等； 5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串 （二）甲方的义务 1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策； 2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统； 3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务； 4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施； 5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款； 三、乙方的权利及义务 （一）乙方的权利 1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利； 2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利； 3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策； 4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标； 5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案； 6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。 （二）乙方的义务 1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购； 2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务； 3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务； 4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。 四、资费标准 1、短信费：______元条（按条）； 2、功能费：______元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）； 3、上网业务包月资费套餐：______元月人，区内不限流量，____________外流量按：______元分钟计算； 4、如开通其他业务，按现行资费标准收取 五、分成方式 1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本； 2、在功能、短信等费用上进行分成 3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50% 六、结算周期 1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算； 2、每月____日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账； 3、账单核对无误后，____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处； 4、甲方依据乙方开具的发票在每月____日前将上月结算款汇至乙方结算账户 七、乙方结算 账户公司名称：__________________公司地址：__________________邮编：__________________开户行名称：__________________账号：________________________ 八、违约责任 1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题； 2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间； 3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。 九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。 十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为________年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。 甲方：______________ 法定代表人（或授权代表）签字：______ 盖章：____________ 签约日期：____________ 乙方：____________ 法定代表人（或授权代表）签字：______ 盖章：______ ________年______月_____日 4.工程施工合同协议书范文2022年 发包方（以下称甲方）：__________________ 承包方（以下称乙方）：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条、工程项目 1、工程名称：__________________. 2、工程地点：__________________. 3、承包方式：__________________. 第二条、工程期限 合同工期总日历天数______天。 第三条、工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组（一组______块电池板）。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。 第四条、甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条、安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条、奖惩责任 1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条、纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条、附则 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：__________________ 乙方：__________________ ______年______月______日 5.工程施工合同协议书范文2022年 发包方：______________（以下简称甲方） 承包方：______________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。 二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。 三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。 四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。 五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的`行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。 七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。 八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。 九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： （一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。 （二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。 十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。 十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。 十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。 十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的`或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。 该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。 甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________ __________年________月_______日__________年________月_______日
工程施工合同模板（电子版）2022
施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务。下面是我整理的关于工程施工合同模板，欢迎阅读!更多施工范本点击“ 合同范本 ”查看。 工程施工合同模板1 建设单位：_________(以下简称甲方) 承包方：_________(以下简称乙方) 甲乙双方为了明确职责范围和经济关系，分工协作，相互制约，较好地完成工程任务，确保工程质量，经双方协商签定本合同，共同遵守。 一、工程名称及项目 道路维修工程。 二、甲方承担的责任 1、甲方应向乙方提供施工图纸和施工技术规范。 2、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可，提出变更图纸施工计划通知。 3、按施工程序流程进行工程验收，按承包定额和实际发生的.工程量进行工程结算。 三、乙方承担的责任 1、乙方必须严格按施工图纸和施工技术规范进行施工。 2、施工中所需的一切施工设备自行解决。 3、因施工错误和工程质量问题造成工程返工，应负担一切经济损失。 4、一切施工程序及工艺，必须提前报请甲方，在取得甲方工程技术人员认可签字后方可施工，否则应负一切后果。 5、施工中出现的一切车辆、人员伤亡事故，完全由乙方自负。 6、工程所需的一切材料，必须严格按照规范要求的规格和质量进行采购，费用均由乙方自己垫付，工程竣工后验收合格统一结算。 四、施工时间 工程动工时间为________年_____月_____日到________年_____月_____日。 五、竣工验收与结算 工程竣工后，由甲方组织验收小组进行初验，发现问题，根据情况进行处罚或令其返工。合格后按合同规定进行结算。 六、承包费用及定额费用 工程总造价：人民币_________元整。 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，工程备案一份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程施工合同模板2 需方(甲方)： 供方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同 一、工程项目 1、工程名称： 2、交货及安装工程地点： 二、项目总造价 1、本路灯项目含税总造价为人民币： 2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。 三、款项支付 1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。 2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%; 3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。 4、预留质量保证金5%，一年期满后在5日内付清工程质保金。 四、供货及安装： 1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。 2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。 3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。 五、安全责任 乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。 六、维修保养 本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用; 七、违约责任 甲乙双方互相协商解决。 八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。 发包人(公章)：承包人(公章)： 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托法定代表人：委托法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 日期：日期： 工程施工合同模板3 任单位：____________ 施工单位：____________ 就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：___________________________ 二、工程地点：________________________ 三、工程项目内容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币：____________________________________ 六、付款方式 1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1。乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4、装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未 经验 收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。 甲方单位(盖章)：________ 代表人：__________________ 乙方单位(盖章)：________ 代表人：__________________ 日期：____________________ 签订合同地点：____________ 工程施工合同模板4 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议： 1、施工内容 施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。 2、安装说明 同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。 3、相关施工数量、费用见价格表： 4、安装期限 在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。 5、质量标准及验收标准 工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。 按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。 6、付款方式 协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款 收据 。 7、其他 在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。 8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程施工合同模板5 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议： 一、工程管理 乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。 二、工程的基本情况 工程名称：__________________________ 施工地点： __________________________ 三、承包的形式 为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。 四、工程承包的具体内容 1、道路工程整平及碾压; 2、道路工程按设计宽度，10㎝碎石基层，20㎝厚C30 3、道路边 雨水 管、污水管及检查井土方开挖; 4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井; 5、道路边雨水管DN300，污水管DN400，预制钢筋砼管道安装; 6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责; 7、人行道平整(不含垫层、面砖); 8、 其它 未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。 五、工程价款：_____________________元(_______________________元整)。 六、施工工期 乙方同甲方订立施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。 拟定开工时间为： 根据项目部要求 拟定竣工时间为： 按项目部规定 七、工程质量 1、该工程的质量等级为 合格 。 2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制 措施 ，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要 时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。 八、施工安全 乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行 安全 教育 和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负) 九、文明施工管理 文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。 十、计划生育管理 乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。 十一、治安管理 乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。 十二、工程款结算办法 1、按预算造价签订合同总价包干形式 。 2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。 十三、工程款的支付办法 乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。 十四、甲方的权利及义务 1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。 2、甲方应履行合同中的条款。 3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。 十五、乙方的权利和义务 1、乙方应遵守合同条款。 2、乙方应按合同规定进行管理。 3、乙方有权对甲方提出建议。 4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。 十六、其它规定 如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。 十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。 十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。 十九、附件内容 1、安全合同; 2、 承诺书 二十、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁 甲方代表：__________________________ 乙方代表：__________________________ _________年____月____日 工程施工合同模板（电子版）2022相关 文章 ： ★ 2022施工合同通用模板【5篇】 ★ 工程施工电子合同范本2022 ★ 2022工程施工合同完整版五篇 ★ 施工承包合同2022格式模板 ★ 2022工程施工合同范本【五篇】 ★ 项目建设施工电子版合同文本2022 ★ 2022正规施工合同样式模板五篇 ★ 项目承包合同电子版2022 ★ 正规2022年新版施工合同格式范本 ★ 2022年建筑工程施工合同模板5篇
